一、多项选择题。
1、根据《合同法》第52条规定：有以下()情形之一，合同无效。a．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益b．因重大误解订立的。
c．恶意串通损害国家、集体或者第三人的利益d．在订立合同时明显有失公平e．以合法形式掩盖非法目的。
2、根据《建设工程施工专业分包合同》（示范文本）（gf—2003—0213），关于承包人职责的说法正确的有（）。a．组织分包参加发包人组织的图纸会审。
b．提供本合同专用条款中约定的设备和设施，由劳务分包人承但因此发生的费用。
c．有条件地分时段为分包人提供分包工程所需的场地和通道d．确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工e．分包人之间的交叉配合与承包人无关。
3、因下列原因之一造成分包工程工期延误，经总承包项目经理确认，工期相应顺延的是( )
a．承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长。
b．承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设施设备、施工场地。
c．承包人未按约定日期支付进度款致使分包工程不能正常进行d．分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加e．不可抗力原因。
二、案例分析题。
4、背景资料：某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由a公司为中标单位，双方签订了工程承包合同。a公司在征得建设单位同意后，决定自行施工主楼，将裙房工程分包给具备相应资质的c公司，将装饰装修分包给具备相应资质的d公司。
a公司在征得建设单位同意后，与e劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同，经查e公司具备相应劳务资质。由于该工程工期压力较大，e公司劳务人员不够，将部分劳务分包给同样具备相应资质的f劳务公司。问题：
1. c公司、d公司、e公司和f公司的分包是否合法？分别说明理由。
5、背景资料：
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m³，假设土方开挖清单综合单价为4.2元/m³，措施费、税金等综合费率为清单综合单价的20%。
该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m³的反铲挖土机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。
在实际施工中发生如下事件：
事件一：因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造**员窝工10个工日；
事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m³
事件四：5月20日。5月22日，因下罕见的特大暴雨迫使基坑开挖暂停，造**员窝工10个工日；
事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
参***。一、多项选择题。
二、案例分析题。
1.合同有效性的判定如下。甲与乙签订的总承包合同有效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，发包人可以与承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丙签订的分包合同无效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。2.甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据《合词法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3.
工程存在严重质量问题的责任划分为：丙未对现场进行细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应该对工程建设质量问题向甲承担连带责任。
1.对于索赔要求。事件一：
索赔不成立。因为租赁的挖土机大修延迟开工属于承包商的自身责任。事件二：
索赔成立。因为施工地质条件变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件三：
索赔成立。因为这是由设计变更引起的，应由业主承担责任。事件四：
索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误，业主应承担责任。事件五：
索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
2.索赔工期计算事件二：可索赔工期5d（15-19日）事件三：
可索赔工期2d天：900m3/（4500m3/10d）=2d事件四：可索赔工期3d（20-22日）事件五：
可索赔工期1d（23日）共计索赔工期5+2+3+1=11d3.索赔费用计算。
事件二：人工费：15工日×23元/工日×（1+30%）=448.
5元机械费：450元/台班×5d=2250元事件三：（900m3×4.
2元/m3）×（1+20%）=4536元。
事件五：人工费：30工日×23元/工日×（1+30%）=897元机械费：450元/台班×1d=450元。
可索赔费用总额为：448.5+2250+4536+897+450=8581.5元。
二级建造师《建筑实务》考前冲刺模拟题 二
一 单项选择题1 下列选项中，民用建筑节能条例 未作出规定的是 节能。a 新建建筑b 既有建筑c 建材研制。d 建筑用能系统运行。2 施工期间未经 签字的墙体材料 保温材料 门窗 采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装。a 设计师b 监理工程师c 项目经理d 材料员。3 根据 民用建筑节能条...
二级建造师《建筑实务》考前冲刺模拟题 二
一 案例分析题 一 背景资料 某建筑公司 乙方 于某年4月20日与某厂 甲方 签订了修建建筑面积为3000 工业厂房 带地下室 的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m 假设土方开挖清单综合单价为4.2元 m 措施费 税金等综合费率为清单综合单价...
二级建造师《建筑实务》考前冲刺模拟题 二
1 单项选择题。1.关于钢筋混凝土柱的受力特点和配筋要求，错误的是 a 实际工程中的细长受压柱，破坏前将发生纵向弯曲 b 柱中纵向钢筋的净间距不应小于 50mm 且不宜大于 300mm c 箍筋直径不应小于 d 4 且不应小于 6mm，d 为纵向钢筋的最大直径 d 当柱子截面短边尺寸大于 400mm...